[案情介紹與審理結(jié)果]

    某化妝品公司要對(duì)自己的辦公大樓進(jìn)行裝修，于是與該市的某建筑公司簽訂了一份裝修合同，合同規(guī)定：建筑公司負(fù)責(zé)對(duì)化妝品公司大樓進(jìn)行裝修，裝修用的原料由建筑公司負(fù)責(zé)。雙方對(duì)于合同交工的時(shí)間、裝修費(fèi)用等作了規(guī)定。雙方還約定對(duì)大樓中的地面采用大理石鋪地。合同簽訂以后，建筑公司按照約定購(gòu)買(mǎi)了原材開(kāi)始工作。不久，化妝品公司要求對(duì)大樓其中的幾間辦公室和會(huì)議室采用木質(zhì)地板。建筑公司表示同意，于是對(duì)已經(jīng)裝修完畢的辦公室和會(huì)議室進(jìn)行改裝。為了購(gòu)買(mǎi)木材，對(duì)已經(jīng)裝修完畢的辦公室和會(huì)議室進(jìn)行重新裝修等花費(fèi)50000元。裝修工作完成以后，建筑公司要求化妝品公司承擔(dān)建筑公司為了改裝大理石地板為木質(zhì)地板支出的費(fèi)用，化妝品公司不同意支付這部分費(fèi)用，只同意按照合同的約定支付裝修費(fèi)。雙方因而發(fā)生爭(zhēng)議，協(xié)商不成，建筑公司向法院起訴，要求化妝品公司承擔(dān)變更合同要求而使自己多支出的費(fèi)用。

    法院審理認(rèn)為：原被告之間簽訂的裝修合同合法有效，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行自己的義務(wù)。化妝品公司在原告已經(jīng)開(kāi)始工作后，對(duì)雙方達(dá)成的關(guān)于地板裝修的要求進(jìn)行變更，建筑公司未提出異議，雙方在協(xié)商一致的情況下，對(duì)于合同進(jìn)行了變更，是合法有效的。但是合同的變更并不能解釋引起變更的責(zé)任人的民事責(zé)任。本案中的合同變更是由于被告自己變更修理內(nèi)容引起的，因此應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的原告的損失。法院根據(jù)《合同法》第258條的規(guī)定作出判決：被告向原告支付因?yàn)樽兏贤嘀Ц兜?0000元。

[案例評(píng)析]

    本案涉及的主要法律問(wèn)題：定作人中途變更承攬工作要求的責(zé)任的問(wèn)題。

    承攬工作的性質(zhì)是承攬人按照定作人的要求進(jìn)行工作，提供符合定作人特殊需要的工作成果。定作人對(duì)承攬工作的要求通過(guò)提供圖紙、技術(shù)要求或通過(guò)對(duì)承攬工作數(shù)量、質(zhì)量的特別約定，在合同中體現(xiàn)自己對(duì)承攬工作的要求。承攬人只有嚴(yán)格按照合同約定工作要求完成工作，才能滿(mǎn)足定作人訂立合同的目的。如果定作人在承攬人工作期間認(rèn)為按照原告的要求，不能滿(mǎn)足自己的需要，定作人可以中途變更承攬工作的要求。這也是承攬工作的性質(zhì)決定的，承攬工作的目的就是滿(mǎn)足定作人的特殊需要，如果承攬工作的成果不能滿(mǎn)足定作人的需要，承攬合同就不會(huì)實(shí)現(xiàn)定作人訂立合同時(shí)所期望的利益，因此，定作人可以根據(jù)自己的需要，隨時(shí)變更對(duì)合同的要求。這里的變更與一般合同的變更不同，一般情況下，合同的變更需經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致，一方提出變更要求，如果對(duì)方不同意，則不發(fā)生變更，當(dāng)事人仍然按照原合同履行。在承攬合同中，承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求進(jìn)行工作，如果定作人中途變更對(duì)承攬工作要求的，如修改設(shè)計(jì)圖紙，提出新的質(zhì)量要求等，承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的新要求工作。承攬人認(rèn)為定作人提出的新要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人，定作人接到通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)承攬人并提出修改意見(jiàn)。定作人不予修改的，承攬人不應(yīng)當(dāng)按照原要求履行，否則會(huì)導(dǎo)致?lián)p失的擴(kuò)大，在此情況下，承攬人有權(quán)解除合同。

    根據(jù)《合同法》第258條規(guī)定，定作人可以中途變更承攬工作要求，但根據(jù)公平原則，定作人中途變更對(duì)承攬工作要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。承攬人按照要求完成部分工作的，定作人應(yīng)當(dāng)支付該部分工作的報(bào)酬。由承攬人提供材料的，定作人應(yīng)當(dāng)支付完成該部分工作所耗費(fèi)的材料的價(jià)款和保管費(fèi)。按照新要求，需增加材料的，由定作人負(fù)擔(dān)費(fèi)用。新要求使原承攬工作質(zhì)量、難度提高的，定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)增加報(bào)酬。因定作人中途變更合同，使工期順延，因此造成承攬人誤工損失的，由定作人賠償損失。

    本案中的定作人化妝品公司在與建筑公司簽訂修理合同以后，擅自變更了合同的要求，造成了承攬人建筑公司的損失，根據(jù)《合同法》第258條的規(guī)定，定作人中途變更承攬工作的要求，給承攬人造成損失的，應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。本案中由于化妝品公司變更了地板的板材，使建筑公司多支出了50000元，化妝品公司應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。因此法院判決由化妝品公司向建筑公司支付50000元賠償，是正確的。（法審處供稿）